1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Содержание

Договор поставки оргтехники

Договор поставки офисной техники

офисной техники

«____» ______________ 2018 г.

________________________________________________ в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и ________________________________________________ в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется передать товар, (далее по тексту – Товар) в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке и сроки, указанные в Договоре.

1.2. В Спецификации товара (Приложение №1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора, Сторонами определены:

l наименование Товара;

l количество Товара;

l стоимость Товара;

l принадлежности Товара;

1.3. Товар должен быть затарен и упакован способом, обеспечивающим сохранность Товара при условиях хранения и транспортирования, предусмотренными Договором. Тара не является возвратной. Стоимость тары входит в стоимость Товара.

  1. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Договор вступает в силу с «___» _____________ 2018 года и действует до «___» _____________ 2018 года.

  1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязуется:

3.1.1. Передать Покупателю Товар в порядке и на условиях Договора.

3.1.2. Передать Покупателю Товар, являющийся собственностью Поставщика, полностью свободный от прав третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.

3.1.3. Передать Покупателю Товар, который должен быть затарен и упакован в соответствии с условиями Договора.

3.1.4. Одновременно с Товаром передать Покупателю принадлежности Товара, а также относящиеся к нему документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные Договором и законодательством.

3.2. Покупатель обязуется:

3.2.1. Принять Товар по количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Договора.

3.2.2. Если при передаче Товара Покупателем или его доверенным лицом обнаружены любое нарушение тары, упаковки или другие следы несанкционированного вскрытия, Покупатель обязан сверить по накладной количество поставленного Товара, его комплектность и составить акт приемки-сдачи Товара в присутствии транспортного агента. Данный акт, подписанный Сторонами, является основанием для предъявления дальнейших претензий Поставщику.

3.2.3. В течение ________ календарных дней со дня получения Товара уведомить Поставщика о несоответствии Товара по количеству, качеству, ассортименту, комплектности, принадлежностям (в том числе наличию необходимых документов), таре и упаковке условиям Договора.

3.2.4. В случае, если Покупатель в соответствии с законом или Договором отказывается от переданного Поставщиком Товара, Покупатель обязан обеспечить сохранность этого Товара (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить Поставщика. Необходимые расходы, понесенные Покупателем на ответственное хранение подлежат возмещению Поставщиком.

3.2.5. Гарантийный срок товара, передаваемого по настоящему Договору, указывается в гарантийных талонах и исчисляется с момента передачи Товара по накладной Покупателю. Требования, связанные с недостатками Товара, могут быть предъявлены Покупателем, если они обнаружены в пределах гарантийного срока.

3.2.6. Гарантийное обслуживание осуществляется сервисным центром, сертифицированным производителем Товара. Адреса сервисных центров уполномоченных на гарантийной обслуживание Товара указаны в гарантийном талоне.

3.2.7. При обнаружении брака в Товаре Покупатель направляет данный Товар для дальнейшего тестирования в сервисный центр, сертифицированный производителем. При подтверждении факта брака в Товаре в сервисном центре и заключения о невозможности отремонтировать товар, Покупатель направляет претензию по качеству Поставщику вместе с бракованным Товаром и подтверждающими претензию документами. Вышеуказанное заключение авторизованного сервисного центра является основанием для рассмотрения претензии Покупателя.

3.2.8. Представитель Покупателя, принимающий Товар и подписывающий товарную накладную от имени Покупателя должен иметь надлежащим образом оформленную доверенность, оригинал которой передается Поставщику.

3.2.9. Оплатить Товар в размере, в сроки и в порядке в соответствии с условиями Договора.

3.3. Поставщик вправе:

3.3.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается принять и/или оплатить Товар.

3.3.2. Приостановить передачу Товаров до полной оплаты всех ранее переданных Товаров по Договору.

3.4. Покупатель вправе:

3.4.1. Отказаться от Товара, если Поставщик не передает или отказывается передать Покупателю в ________-дневный срок со дня обращения Покупателя относящиеся к Товару принадлежности или документы, которые он должен передать в соответствии с условиями Договора.

3.4.2. Отказаться от исполнения Договора, если Поставщик отказывается передать Покупателю проданный Товар.

3.4.3. Отказаться от переданного Товара и от его оплаты, а если товар оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы, если Поставщик передал Покупателю в нарушение условий Договора меньшее количество Товара, чем определено Договором. Возврат денежных средств осуществляется Поставщиком в течение ________ банковских дней со дня получения соответствующего требования Покупателя в письменной форме аналогичным оплате по Договору способом.

3.4.4. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) после соответствующего заключения сертифицированного производителем сервисного центра по выбору Покупателя:

l отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;

l потребовать замены Товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим условиям Договора;

3.4.5. В случае передачи некомплектного товара по своему выбору потребовать от Поставщика:

l соразмерного уменьшения покупной цены;

l доукомплектования товара в ________-дневный срок со дня получения Поставщиком указанного требования;

Если Поставщик в указанный в настоящем пункте срок не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании Товара, Покупатель вправе по своему выбору:

l потребовать замены некомплектного Товара на комплектный;

l отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы;

3.4.6. В случаях, когда подлежащий затариванию и (или) упаковке Товар передается Покупателю без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать товар либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку, если иное не вытекает из Договора или характера Товара.

3.4.7. Уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена. При этом Товар, поставленный до получения Поставщиком уведомления, Покупатель обязан принять и оплатить.

  1. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем отгрузки Покупателю.

4.2. Место передачи Товара: ________________________________________________.

4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Покупателя с момента, когда Поставщик передал Товар Покупателю в порядке, предусмотренном Договором.

4.4. Право собственности на Товар по Договору возникает у Покупателя со дня получения Товара Покупателем.

4.5. Товар должен быть передан Покупателю в соответствие с условиями Договора в течение ________ дней со дня осуществления Покупателем платежа, в порядке п.5.1 Договора.

4.6. Досрочная поставка Товара может производиться только с письменного согласия Покупателя.

4.7. Товар до места передачи доставляется силами организации – грузоперевозчика, привлекаемой Поставщиком.

4.8. Стоимость доставки включена в стоимость Товара.

  1. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Оплата по Договору осуществляется в порядке стопроцентной предоплаты в срок до «___» _____________ 2018 года в сумме ________ рублей, в т.ч. НДС 18 % в сумме ________ рублей.

5.2. Способ оплаты по Договору: перечисление Покупателем денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет, указанный Поставщиком. При этом обязанности Покупателя в части оплаты по Договору считаются исполненными в момент поступления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Поставщика.

  1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Применимым правом по Договору является право Российской Федерации.

6.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством.

6.3. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Сторон.

  1. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор может быть расторгнут: по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным законодательством.

7.2. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному требованию Сторон в течение ________ календарных дней со дня получения Стороной такого требования.

  1. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ИЗ ДОГОВОРА

8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

8.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанным в п.11 Договора.

8.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами. Такие претензионные письма имеют юридическую силу, в случае получения Сторонами их оригиналов способом, указанным в п.8.2 Договора.

8.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет ________ рабочих дней со дня его получения адресатом.

8.5. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.

9.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее ________ календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

9.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.

  1. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.

10.2. Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения Договора.

10.3. Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.

10.4. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.

10.5 Стороны признают юридическую силу Договора, переданного факсимильной связью или по электронной почте с последующим обменом оригиналами документов.

  1. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

DOC-файл документа: Договор поставки компьютеров, оргтехники и комплектующих

Договор поставки компьютерных комплектующих

Образец договора поставки оргтехники хотя бы раз заключался с компаниями, которые ведут офисную деятельность. Согласитесь, что мало кто из нас может представить сегодня бухгалтера, кадровика или менеджера по продажам без компьютера или ноутбука. А офис разве сможет функционировать без принтеров, сканеров и прочих вещей? Может быть и сможет, но не полноценно, ведь сколько функций в работе были оптимизированы с появлением в нашей жизни различной компьютерной техники.

А если компания расширяется либо обновляет эту технику, то возникает необходимость в большом количестве компьютеров, для чего приходиться подписывать договор поставки оргтехники и комплектующих для разовой или периодической поставки. В данном договоре должны быть зафиксированы не только сведения о конфигурации, но также условия доставки, сборки и гарантии на различные детали.

Компании, осуществляющие оптовую или розничную торговлю компьютерами и комплектующими, обычно предлагают своим клиентам уже готовые стандартные образцы договоров поставки компьютерной техники. Прежде, чем подписывать такой договор, покупатель должен убедиться в достоверности и согласовании сведений, которые в него включены. В договор поставки компьютерной техники в обязательном порядке должны быть включены условия:

  • о предмете договора (указывается вид комплектующих (ноутбук, системный блок, видеокарта, процессор, материнская плата, жесткий диск, карта памяти и т.д.), их наименование, модель, год выпуска и точное количество);
  • стоимость каждой единицы товара (обычно в тексте договора указывается общая сумма, а в приложении к нему идет детальная смета);
  • условия расчетов;
  • дата поставки;
  • условия поставки (самовывоз или доставка до покупателя);
  • гарантия на товар и пр.
Читать еще:  Реквизиты контракта договора

Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора передать в собственность компьютеры, оргтехнику и комплектующие (далее – Товар) количество, технические характеристики и цена которых указаны в Спецификации (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить обусловленную настоящим Договором цену. 2.3.

ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКОВ 4.1. 4.2.

Комплектация поставляемого Оборудования должна соответствовать спецификации, указанной в Приложении N 1 к настоящему Договору. 3. ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 3.1.

Общая стоимость поставляемого Оборудования указывается в Приложении N 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 3.2. Оплата производится следующим образом: Покупатель производит предоплату в размере 100% от суммы, указанной в Приложении N 1, в течение ___ рабочих дней с момента выставления счета Продавцом Поставщику.

В этом разделе собрана обширная база типовых договоров: типовой договор купли-продажи с денежным обеспечением обязательства продавцом, контрактации, аренды земель, кратной продажи, субаренды нежилого помещения и др.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1.1.

Принять и оплатить товар согласно условиям настоящего. В типовом образце договора поставки и монтажа оборудования используются следующие приложения: График платежей; График поставок. 2.1. Цена Договора определяется на основании Спецификации (Приложение №1) и составляет: рублей, в том числе НДС рублей. 2.2.

Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. 2.3.

Цена Договора включает в себя общую стоимость Товара, все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, а также упаковку, доставку, погрузку и разгрузку Товара.

Договор на поставку комплектующих для компьютерной и оргтехники аналогичным по потребительским свойствам и по аналогичной цене, не допускается.

3.3. Доставка и отгрузка товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: Самарская область, 9А.

  • разных юристов и выбираете результатом, напишите нам, и мы Договор поставки компьютеров, оргтехники и комплектующих заполняется в двух экземплярах. Возможно заполнение документа в трех экземплярах, если вы привлекаете к участию в сделке посредника или желаете заверить договор у нотариуса. В таком случае на руках у каждой стороны остается по одному экземпляру. В мобильном приложении юристы отвечают быстрее и ответ гарантирован даже на бесплатный вопрос! Мы стараемся! Угостите дизайнера чашечкой кофе, ему будет приятно ? Сказать спасибо
  • Договор поставки компьтеров типовой В этом разделе собрана обширная база типовых: типовой купли-продажи с денежным обеспечением обязательства продавцом, контрактации, аренды земель, кратной продажи, субаренды нежилого помещения и др. 2.1.3. Исполнить иные обязанности, предусмотренные настоящим. 2.2. Покупатель обязуется: 2.2.1.

Конфигурация компьютера как правило указывается в спецификациях к договору поставки компьютеров и содержит описание таких основных элементов, как центральный процессор, материнская плата, оперативная память, жесткий диск (винчестер), сетевые и аудио устройства, видео плата, средства чтения и записи дисков (CD, DVD, Blue-ray и тп), состав и количество портов. В качестве компьютеров также могут выступать моноблоки и ноутбуки соответствующей конфигурации.

№ ___ г. Местоположение «__» __________ 20__г Наименование поставщика , в лице Должность и ФИО подписанта , действующего на основании Основание права подписания , именуемое в дальнейшем Поставщик, с одной стороны, 1.1.

Поставщик обязуется поставить компьютеры и/или комплектующие (далее – «Товар»), в количестве, ассортименте (наименованием) и по ценам, согласованным сторонами, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар, в порядке, определенном настоящим Договором.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1.

Цена Договора определяется на основании Спецификации (Приложение №1) и составляет: рублей, в том числе НДС рублей.

Приложение к котировочной заявке «УТВЕРЖДАЮ» на поставку комплектующих для компьютерной и оргтехники.

г. о. Тольятти « ___ » _________ 2011 года, 1.1. Поставщик обязуется поставлять Заказчику комплектующие для компьютерной и оргтехники (далее «Товар») по наименованию, в количестве и по ценам, указанным в Спецификации (Приложение ) к настоящему договору.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить товар на условиях, предусмотренных настоящим договором. 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.2. Цена за каждую единицу товара, является фиксированной и изменению не подлежит.

2.3 Цена договора включает стоимость самого товара, расходы на перевозку, упаковку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. 3.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.2. Цена за каждую единицу товара, является фиксированной и изменению не подлежит.

    • Договора поставок
    • Образец договора на поставку товара, ремонт и сервисное обслуживание
    • Договор поставки оргтехники образец
    • Договор поставки компьютеров, оргтехники и комплектующих
  • Договор поставки компьютеров, оргтехники и комплектующих
    • Договор поставки компьтеров типовой
    • Договор на поставку комплектующих для компьютерной и оргтехники

Договора поставок — в иных случаях, в том числе, в случае самовывоза Товара Покупателем со склада Поставщика — дата подписания Покупателем товарной накладной (Торг- 12). Поставщик доставляет товар по почтовому адресу Покупателя: г. Москва, ул. Красносельская д. 41 Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность качества и количества Товара во время ее перевозки.

Заявка на поставку Товара составляется ПОКУПАТЕЛЕМ и передается ПОСТАВЩИКУ в письменной или устной форме, по e-mail, icq. 2.3. На основании поданной ПОКУПАТЕЛЕМ заявки ПОСТАВЩИК выставляет ПОКУПАТЕЛЮ счет на оплату Товаров. Цена Товаров определяется по итогам рассмотрения открытого запроса предложений. 2.4.

ПОСТАВЩИК по заявке ПОКУПАТЕЛЯ осуществляет доставку Товара по адресу: Алтайский край, 5а своим транспортом и за свой счет. 2.5. Получателем Товаров по настоящему Договору является ПОКУПАТЕЛЬ. 2.6. Отгрузка Товара производится в течение двух календарных дней с даты получения заявки от ПОКУПАТЕЛЯ. 2.7.

ПОСТАВЩИК принимает на себя обязательства передать в собственность ПОКУПАТЕЛЯ, а ПОКУПАТЕЛЬ принять и оплатить картриджи, расходные материалы для компьютерной, офисной техники и оргтехники, далее по тексту «Товары» (Спецификация № 1) в соответствии с условиями настоящего Договора. 1.2. Товары принадлежат ПОСТАВЩИКУ на праве собственности, не заложены, не арестованы, не являются предметом претензий третьих лиц. 1.3.

В этой главе стоит указать не только наименование, но и более расширенную информацию о лицах, участвующих в сделке.

  • Предмет данного договора, как впрочем и любого другого, должен быть описан предельно подробно, чтобы не было никаких сомнений о каком именно предмете идет речь.
  • Сумма сделки и порядок, в котором будет произведена оплата. Поскольку сделка является взаимовыгодной операцией, то данная глава должна быть оговорена и описана, согласовано между участниками.
  • Права и обязанности. Каждая из сторон операции должна здраво понимать и оценивать все необходимые свои обязанности, и конечно уметь отстоять свои права.
  • Решение спорных ситуаций.

ПРОДОЛЖИТЬ 3 причиныоставить заявку

  • Это бесплатно Вы оставляете заявку бесплатнои ничего не теряете, если никтоиз юристов вам не подойдет.
  • У вас появится выбор Вы сравниваете предложенияразных юристов и выбираетесамые выгодные условия.
  • Мы на вашей стороне Если вы останетесь недовольнырезультатом, напишите нам, и мывернем вам деньги!

Договор поставки оргтехники и комплектующих образец

5.8.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения заказа, который является предметом настоящего договора.

5.8.4. Установления факта проведения ликвидации Поставщика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

5.8.5. Установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.

Отгрузка Товара производится в течение двух календарных дней с даты получения заявки от ПОКУПАТЕЛЯ. 2.7. Датой отгрузки Товаров считается дата подписания товарной накладной Представителем ПОКУПАТЕЛЯ. 2.8. Товары передаются в упаковке, соответствующей стандартам, которые обеспечивают сохранность при транспортировке.

ПОСТАВЩИК принимает на себя обязательства передать в собственность ПОКУПАТЕЛЯ, а ПОКУПАТЕЛЬ принять и оплатить картриджи, расходные материалы для компьютерной, офисной техники и оргтехники, далее по тексту «Товары» (Спецификация № 1) в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Товары принадлежат ПОСТАВЩИКУ на праве собственности, не заложены, не арестованы, не являются предметом претензий третьих лиц. 1.3.

Главный врач МУЗ ГССМП

Договор №_____

на поставку комплектующих для компьютерной и оргтехники.

г. о. Тольятти « ___ » _________ 2011 года,

13.1. Взаимоотношения Сторон в части, не урегулированной настоящим Договором, регламентируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

13.3. Недействительность какого-либо условия настоящего Договора не влечет недействительности прочих его условий.

Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала.

2.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.3. Цена Договора включает в себя общую стоимость Товара, все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, а также упаковку, доставку, погрузку и разгрузку Товара.

Товар отгружается со склада Поставщика в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).

3.4. Доставка и разгрузка Товара осуществляется Поставщиком, в срок, установленный в п.3.1 настоящего Договора, по адресу: .

3.5. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям, изложенным в разделе 4 настоящего Договора.

3.7. Риск случайной гибели, повреждения, хищения Товара, необходимых материалов, а также имущества Заказчика в период передачи Товара, лежит на Поставщике до момента подписания Заказчиком товарной накладной.

При этом Поставщик обязан забрать такой Товар в течение календарных дней с даты получения уведомления.

5.1.5. Назначить ответственного сотрудника, непосредственно участвующего в приемке Товара.

5.2.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п.4.4 настоящего Договора, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.2.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

5.2.4. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

Результаты сдачи-приёмки товара отражаются в

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязуется назначить лицо, ответственное за прием товара.

4.2. Заказчик обязан принять товар, поставленный в соответствии с условиями договора, проверить количество, качество, ассортимент, сроки годности непосредственно при получении товара от Поставщика, подписать накладные.

4.3. Заказчик имеет право отказаться от товара, если он не соответствует требованиям, предъявляемым к качеству, срокам годности, не имеет соответствующих документов, если прилагаемые документы не соответствуют поставленному товару.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора передать в собственность компьютеры, оргтехнику и комплектующие (далее – Товар) количество, технические характеристики и цена которых указаны в Спецификации (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить обусловленную настоящим Договором цену.

Образец договор поставки оргтехники

Днем оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Приложение к котировочной заявке «УТВЕРЖДАЮ» на поставку комплектующих для компьютерной и оргтехники.

г. о. Тольятти « ___ » _________ 2011 года, 1.1. Поставщик обязуется поставлять Заказчику комплектующие для компьютерной и оргтехники (далее «Товар») по наименованию, в количестве и по ценам, указанным в Спецификации (Приложение ) к настоящему договору.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить товар на условиях, предусмотренных настоящим договором. 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.2. Цена за каждую единицу товара, является фиксированной и изменению не подлежит.

2.3 Цена договора включает стоимость самого товара, расходы на перевозку, упаковку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. 3.

Договор поставки оргтехники образец

_______ в лице _______, действующего на основании _______, именуемый в дальнейшем « Поставщик», с одной стороны, и _______ в лице _______, действующего на основании _______, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора передать в собственность _____ компьютеры, оргтехнику и комплектующие (далее – Товар) количество, технические характеристики и цена которых указаны в Спецификации (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить обусловленную настоящим Договором цену.

2.
ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Товара либо отказаться от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается принять и/или оплатить Товар.

3.3.2. Приостановить передачу Товаров до полной оплаты всех ранее переданных Товаров по Договору.

3.4.1. Отказаться от Товара, если Поставщик не передает или отказывается передать Покупателю в -дневный срок со дня обращения Покупателя относящиеся к Товару принадлежности или документы, которые он должен передать в соответствии с условиями Договора.

3.4.2. Отказаться от исполнения Договора, если Поставщик отказывается передать Покупателю проданный Товар.

Отказаться от переданного Товара и от его оплаты, а если товар оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы, если Поставщик передал Покупателю в нарушение условий Договора меньшее количество Товара, чем определено Договором.

1.2. В Спецификации товара (Приложение №1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора, Сторонами определены:

  • наименование Товара;
  • количество Товара;
  • стоимость Товара;
  • принадлежности Товара;

2.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Договор вступает в силу с «»2016 года и действует до «»2016 года.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязуется:

Договор поставки оргтехники и комплектующих образец

и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные пе-реговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора. 5.

Количество, ассортимент и цена поставляемого товара, сроки и адрес поставки указываются в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего. 2.1. Поставщик обязуется: 2.1.1. Осуществить поставку товаров в объеме и сроки согласно спецификации.

Гарантировать соответствие поставляемого товара требованиям стандартов и техническим характеристикам (условиям), установленным для данного вида товара.

Договор поставки офисной техники образец

За невыполнение или за ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. За нарушение Заказчиком сроков оплаты Товара, указанных в разделе 2 настоящего Договора Поставщик вправе потребовать уплату неустойки, исчисляемую от суммы задолженности.
Неустойка начисляется за каждый день просрочки платежа, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

Договор поставки компьютерной и оргтехники

Договор поставки компьютеров № г.

Местоположение « » 20 г Наименование поставщика, в лице Должность и ФИО подписанта, действующего на основании Основание права подписания, именуемое в дальнейшем Поставщик, с одной стороны, и Наименование покупателя в лице Должность и ФИО подписанта, действующего на основании Основание права подписания, именуемое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 1. Предмет Договора 1.1. Поставщик обязуется поставить компьютеры и/или комплектующие (далее – «Товар»), в количестве, ассортименте (наименованием) и по ценам, согласованным сторонами, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар, в порядке, определенном настоящим Договором.

3.4. Доставка и разгрузка Товара осуществляется Поставщиком, в срок, установленный в п.3.1 настоящего Договора, по адресу: .

3.6. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания Заказчиком товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12.

3.7. Риск случайной гибели, повреждения, хищения Товара, необходимых материалов, а также имущества Заказчика в период передачи Товара, лежит на Поставщике до момента подписания Заказчиком товарной накладной.

Передать Покупателю ОРГТЕХНИКУ, указанную в Приложении на основании Акта сдачи-приемки материальных ценностей в течение 10 (десяти) дней с момента поступления денежных средств (п. 3.1.) на расчетный счет. 2.1.2.

Принимать претензии по качеству в соответствии с действующим законодательством РФ. 2.2.1. Принять и оплатить ОРГТЕХНИКУ на условиях настоящего Договора.

Служба поддержки МоегоСклада Печатные формы Шаблон предназначен для печати из Счета покупателю или Отгрузки.

Преимуществом данного шаблона является удобство печати сразу всего пакета документов по сделке из документа реализации без перехода в реестр договоров.

Договора – штраф в размере Цены Договора, указанной в п.2.1 настоящего Договора;

  • нарушение Поставщиком срока поставки Товара – неустойку из расчета % от стоимости Товара, за каждый день просрочки, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки;
  • в случае поставки некачественного Товара – неустойку в размере % от стоимости поставленного Поставщиком некачественного Товара, за каждый день просрочки замены некачественного Товара на Товар надлежащего качества до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства;
  • при невыполнении обязательства по замене некачественного Товара в срок, установленный в настоящем Договоре, в период гарантийного срока – штраф в размере % от стоимости некачественного Товара, а также компенсирует Заказчику в полном объеме убытки, причиненные поставкой бракованного (некачественного) Товара.

ПОСТАВЩИК принимает на себя обязательства передать в собственность ПОКУПАТЕЛЯ, а ПОКУПАТЕЛЬ принять и оплатить картриджи, расходные материалы для компьютерной, офисной техники и оргтехники, далее по тексту «Товары» (Спецификация № 1) в соответствии с условиями настоящего Договора. 1.2.

Товары принадлежат ПОСТАВЩИКУ на праве собственности, не заложены, не арестованы, не являются предметом претензий третьих лиц. 1.3. Право собственности переходит от ПОСТАВЩИКА к ПОКУПАТЕЛЮ в момент фактической передачи Товаров, подтвержденной подписанием товарной накладной уполномоченным лицом ПОКУПАТЕЛЯ.

Узнайте к чему: Образец ануеты на внж александров

1.4.
Поставка Товаров осуществляется Поставщиком с момента подписания настоящего Договора по 31.12.2012 г. 2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ 2.1.

Договор на поставку комплектующих для компьютерной и оргтехники

    • Договора поставок
    • Образец договора на поставку товара, ремонт и сервисное обслуживание
    • Договор поставки оргтехники образец
    • Договор поставки компьютеров, оргтехники и комплектующих
  • Договор поставки компьютеров, оргтехники и комплектующих
    • Договор поставки компьтеров типовой
    • Договор на поставку комплектующих для компьютерной и оргтехники

Договора поставок — в иных случаях, в том числе, в случае самовывоза Товара Покупателем со склада Поставщика — дата подписания Покупателем товарной накладной (Торг- 12). Поставщик доставляет товар по почтовому адресу Покупателя: г.

Длительность гарантийного срока на поставляемый Товар составляет месяцев, на комплектующие месяцев и удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

6.4. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Товара до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом (п.4.7 настоящего Договора). Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения, Поставщик обязан направить своего представителя не позднее рабочих дней со дня получения письменного извещения. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

Передать Заказчику все необходимые документы и информацию, указанные в настоящем Договоре и установленные действующим законодательством в день доставки Товара.

5.3.5. Предоставить Заказчику в порядке установленном в п.13.4 сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее двух дней со дня соответствующего изменения. При невыполнении этой обязанности вся корреспонденция, направленная по адресу указанному в настоящем Договоре, считается полученной Поставщиком, который и несет все неблагоприятные последствия.

5.3.6. Предоставить Заказчику гарантии качества товаров в соответствии с разделом 6 настоящего Договора.

5.3.7. Выполнить установку с первичным включением оборудования (для выполнения требований гарантийных обязательств).

Содержит текст самого договора и дополнение с товарными позициями документа.

Договор на поставку комплектующих для компьютерной и оргтехники 1.1.

Ipc-zvezda.ru

Договора в размере 50% и 50 % в течение 10 дней после поставки оргтехники. 3.3. Оплата производится путем внесения денежных средств в кассу или перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.

ФОРС-МАЖОР 4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неис-полнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения на-стоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. 4.2.

Образец договор поставки оргтехники

Днем оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Приложение к котировочной заявке «УТВЕРЖДАЮ» на поставку комплектующих для компьютерной и оргтехники.

г. о. Тольятти « ___ » _________ 2011 года, 1.1. Поставщик обязуется поставлять Заказчику комплектующие для компьютерной и оргтехники (далее «Товар») по наименованию, в количестве и по ценам, указанным в Спецификации (Приложение ) к настоящему договору.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить товар на условиях, предусмотренных настоящим договором. 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.2. Цена за каждую единицу товара, является фиксированной и изменению не подлежит.

2.3 Цена договора включает стоимость самого товара, расходы на перевозку, упаковку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. 3.

Договор поставки оргтехники образец

_______ в лице _______, действующего на основании _______, именуемый в дальнейшем « Поставщик», с одной стороны, и _______ в лице _______, действующего на основании _______, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора передать в собственность _____ компьютеры, оргтехнику и комплектующие (далее – Товар) количество, технические характеристики и цена которых указаны в Спецификации (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить обусловленную настоящим Договором цену.

2.
ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Товара либо отказаться от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается принять и/или оплатить Товар.

3.3.2. Приостановить передачу Товаров до полной оплаты всех ранее переданных Товаров по Договору.

3.4.1. Отказаться от Товара, если Поставщик не передает или отказывается передать Покупателю в -дневный срок со дня обращения Покупателя относящиеся к Товару принадлежности или документы, которые он должен передать в соответствии с условиями Договора.

3.4.2. Отказаться от исполнения Договора, если Поставщик отказывается передать Покупателю проданный Товар.

Отказаться от переданного Товара и от его оплаты, а если товар оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы, если Поставщик передал Покупателю в нарушение условий Договора меньшее количество Товара, чем определено Договором.

1.2. В Спецификации товара (Приложение №1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора, Сторонами определены:

  • наименование Товара;
  • количество Товара;
  • стоимость Товара;
  • принадлежности Товара;

2.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Договор вступает в силу с «»2016 года и действует до «»2016 года.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязуется:

Договор поставки оргтехники и комплектующих образец

и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные пе-реговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора. 5.

Количество, ассортимент и цена поставляемого товара, сроки и адрес поставки указываются в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего. 2.1. Поставщик обязуется: 2.1.1. Осуществить поставку товаров в объеме и сроки согласно спецификации.

Гарантировать соответствие поставляемого товара требованиям стандартов и техническим характеристикам (условиям), установленным для данного вида товара.

Договор поставки офисной техники образец

За невыполнение или за ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. За нарушение Заказчиком сроков оплаты Товара, указанных в разделе 2 настоящего Договора Поставщик вправе потребовать уплату неустойки, исчисляемую от суммы задолженности.
Неустойка начисляется за каждый день просрочки платежа, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

Договор поставки компьютерной и оргтехники

Договор поставки компьютеров № г.

Местоположение « » 20 г Наименование поставщика, в лице Должность и ФИО подписанта, действующего на основании Основание права подписания, именуемое в дальнейшем Поставщик, с одной стороны, и Наименование покупателя в лице Должность и ФИО подписанта, действующего на основании Основание права подписания, именуемое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 1. Предмет Договора 1.1. Поставщик обязуется поставить компьютеры и/или комплектующие (далее – «Товар»), в количестве, ассортименте (наименованием) и по ценам, согласованным сторонами, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар, в порядке, определенном настоящим Договором.

3.4. Доставка и разгрузка Товара осуществляется Поставщиком, в срок, установленный в п.3.1 настоящего Договора, по адресу: .

3.6. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания Заказчиком товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12.

3.7. Риск случайной гибели, повреждения, хищения Товара, необходимых материалов, а также имущества Заказчика в период передачи Товара, лежит на Поставщике до момента подписания Заказчиком товарной накладной.

Передать Покупателю ОРГТЕХНИКУ, указанную в Приложении на основании Акта сдачи-приемки материальных ценностей в течение 10 (десяти) дней с момента поступления денежных средств (п. 3.1.) на расчетный счет. 2.1.2.

Принимать претензии по качеству в соответствии с действующим законодательством РФ. 2.2.1. Принять и оплатить ОРГТЕХНИКУ на условиях настоящего Договора.

Служба поддержки МоегоСклада Печатные формы Шаблон предназначен для печати из Счета покупателю или Отгрузки.

Преимуществом данного шаблона является удобство печати сразу всего пакета документов по сделке из документа реализации без перехода в реестр договоров.

Договора – штраф в размере Цены Договора, указанной в п.2.1 настоящего Договора;

  • нарушение Поставщиком срока поставки Товара – неустойку из расчета % от стоимости Товара, за каждый день просрочки, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки;
  • в случае поставки некачественного Товара – неустойку в размере % от стоимости поставленного Поставщиком некачественного Товара, за каждый день просрочки замены некачественного Товара на Товар надлежащего качества до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства;
  • при невыполнении обязательства по замене некачественного Товара в срок, установленный в настоящем Договоре, в период гарантийного срока – штраф в размере % от стоимости некачественного Товара, а также компенсирует Заказчику в полном объеме убытки, причиненные поставкой бракованного (некачественного) Товара.

ПОСТАВЩИК принимает на себя обязательства передать в собственность ПОКУПАТЕЛЯ, а ПОКУПАТЕЛЬ принять и оплатить картриджи, расходные материалы для компьютерной, офисной техники и оргтехники, далее по тексту «Товары» (Спецификация № 1) в соответствии с условиями настоящего Договора. 1.2.

Товары принадлежат ПОСТАВЩИКУ на праве собственности, не заложены, не арестованы, не являются предметом претензий третьих лиц. 1.3. Право собственности переходит от ПОСТАВЩИКА к ПОКУПАТЕЛЮ в момент фактической передачи Товаров, подтвержденной подписанием товарной накладной уполномоченным лицом ПОКУПАТЕЛЯ.

Узнайте к чему: Образец ануеты на внж александров

1.4.
Поставка Товаров осуществляется Поставщиком с момента подписания настоящего Договора по 31.12.2012 г. 2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ 2.1.

Договор на поставку комплектующих для компьютерной и оргтехники

    • Договора поставок
    • Образец договора на поставку товара, ремонт и сервисное обслуживание
    • Договор поставки оргтехники образец
    • Договор поставки компьютеров, оргтехники и комплектующих
  • Договор поставки компьютеров, оргтехники и комплектующих
    • Договор поставки компьтеров типовой
    • Договор на поставку комплектующих для компьютерной и оргтехники

Договора поставок — в иных случаях, в том числе, в случае самовывоза Товара Покупателем со склада Поставщика — дата подписания Покупателем товарной накладной (Торг- 12). Поставщик доставляет товар по почтовому адресу Покупателя: г.

Длительность гарантийного срока на поставляемый Товар составляет месяцев, на комплектующие месяцев и удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

6.4. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Товара до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом (п.4.7 настоящего Договора). Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения, Поставщик обязан направить своего представителя не позднее рабочих дней со дня получения письменного извещения. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

Передать Заказчику все необходимые документы и информацию, указанные в настоящем Договоре и установленные действующим законодательством в день доставки Товара.

5.3.5. Предоставить Заказчику в порядке установленном в п.13.4 сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее двух дней со дня соответствующего изменения. При невыполнении этой обязанности вся корреспонденция, направленная по адресу указанному в настоящем Договоре, считается полученной Поставщиком, который и несет все неблагоприятные последствия.

5.3.6. Предоставить Заказчику гарантии качества товаров в соответствии с разделом 6 настоящего Договора.

5.3.7. Выполнить установку с первичным включением оборудования (для выполнения требований гарантийных обязательств).

Содержит текст самого договора и дополнение с товарными позициями документа.

Договор на поставку комплектующих для компьютерной и оргтехники 1.1.

Ipc-zvezda.ru

Договора в размере 50% и 50 % в течение 10 дней после поставки оргтехники. 3.3. Оплата производится путем внесения денежных средств в кассу или перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.

ФОРС-МАЖОР 4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неис-полнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения на-стоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. 4.2.

Образец договор поставки оргтехники

Договор поставки компьтеров типовой

Комплектация поставляемого Оборудования должна соответствовать спецификации, указанной в Приложении N 1 к настоящему Договору. 3. ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 3.1.

Общая стоимость поставляемого Оборудования указывается в Приложении N 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 3.2. Оплата производится следующим образом: Покупатель производит предоплату в размере 100% от суммы, указанной в Приложении N 1, в течение ___ рабочих дней с момента выставления счета Продавцом Поставщику.

В этом разделе собрана обширная база типовых договоров: типовой договор купли-продажи с денежным обеспечением обязательства продавцом, контрактации, аренды земель, кратной продажи, субаренды нежилого помещения и др.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1.1.

Принять и оплатить товар согласно условиям настоящего. В типовом образце договора поставки и монтажа оборудования используются следующие приложения: График платежей; График поставок. 2.1. Цена Договора определяется на основании Спецификации (Приложение №1) и составляет: рублей, в том числе НДС рублей. 2.2.

Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. 2.3. Цена Договора включает в себя общую стоимость Товара, все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, а также упаковку, доставку, погрузку и разгрузку Товара. Договор на поставку комплектующих для компьютерной и оргтехники аналогичным по потребительским свойствам и по аналогичной цене, не допускается.

3.3. Доставка и отгрузка товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: Самарская область, 9А.

  • разных юристов и выбираете результатом, напишите нам, и мы Договор поставки компьютеров, оргтехники и комплектующих заполняется в двух экземплярах. Возможно заполнение документа в трех экземплярах, если вы привлекаете к участию в сделке посредника или желаете заверить договор у нотариуса. В таком случае на руках у каждой стороны остается по одному экземпляру. В мобильном приложении юристы отвечают быстрее и ответ гарантирован даже на бесплатный вопрос! Мы стараемся! Угостите дизайнера чашечкой кофе, ему будет приятно ? Сказать спасибо
  • Договор поставки компьтеров типовой В этом разделе собрана обширная база типовых: типовой купли-продажи с денежным обеспечением обязательства продавцом, контрактации, аренды земель, кратной продажи, субаренды нежилого помещения и др. 2.1.3. Исполнить иные обязанности, предусмотренные настоящим. 2.2. Покупатель обязуется: 2.2.1.

Права продавца

1) передать товар покупателю в срок, который установлен договором, при отсутствии данного срока в семидневный срок от предъявления требований или другой разумный срок;

2) передача товара, свободного от прав третьих лиц, когда другое не предусматривается договором.

yurburo61.ru

Договор поставки компьютеров и оргтехники

  • Договор поставки компьютеров, оргтехники и комплектующих
  • Договор поставки оборудования, образец, бланк, типовая форма
  • Договор поставки оргтехники
  • Договор на поставку комплектующих для компьютерной и оргтехники
  • Закон РАА

Договор поставки компьютеров, оргтехники и комплектующих 1.1. Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора передать в собственность компьютеры, оргтехнику и комплектующие (далее – Товар) количество, технические характеристики и цена которых указаны в Спецификации (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить обусловленную настоящим Договором цену. 2.3.

Договор поставки компьютеров, оргтехники и комплектующих

В этой главе стоит указать не только наименование, но и более расширенную информацию о лицах, участвующих в сделке.

  • Предмет данного договора, как впрочем и любого другого, должен быть описан предельно подробно, чтобы не было никаких сомнений о каком именно предмете идет речь.
  • Сумма сделки и порядок, в котором будет произведена оплата. Поскольку сделка является взаимовыгодной операцией, то данная глава должна быть оговорена и описана, согласовано между участниками.
  • Права и обязанности. Каждая из сторон операции должна здраво понимать и оценивать все необходимые свои обязанности, и конечно уметь отстоять свои права.
  • Решение спорных ситуаций.

Договор поставки компьютеров

ПРОДОЛЖИТЬ 3 причиныоставить заявку

  • Это бесплатно Вы оставляете заявку бесплатнои ничего не теряете, если никтоиз юристов вам не подойдет.
  • У вас появится выбор Вы сравниваете предложенияразных юристов и выбираетесамые выгодные условия.
  • Мы на вашей стороне Если вы останетесь недовольнырезультатом, напишите нам, и мывернем вам деньги!

Предлагаем Вашему вниманию удобный и качественный документ Договор поставки компьютеров, оргтехники и комплектующих, составленный профессиональным юристом. Помните, что вы всегда можете получить нашу юридическую помощь, в том числе и по заполнению данного бланка, связавшись с нами по телефонам указанным на сайте.Договор поставки компьютеров, оргтехники и комплектующих заполняется в двух экземплярах.

Заказчик обязуется назначить лицо, ответственное за прием товара. 4.2. Заказчик обязан принять товар, поставленный в соответствии с условиями договора, проверить количество, качество, ассортимент, сроки годности непосредственно при получении товара от Поставщика, подписать накладные. 4.3. Заказчик имеет право отказаться от товара, если он не соответствует требованиям, предъявляемым к качеству, срокам годности, не имеет соответствующих документов, если прилагаемые документы не соответствуют поставленному товару.

Поставщик обязан заменить некачественный товар на качественный в течение 3-х календарных дней с момента предъявления Заказчиком такого требования. В случае отказа от приема товара, Заказчик обязан во всех экземплярах товарной накладной сделать отметку об отказе с указанием причины отказа, должности, Ф. И.О. и подписать. 4.4.

Договор поставки компьютерной и оргтехники

Поставщик передает Покупателю вместе с товаром: счет-фактуру; Товарную накладную (форма ТОРГ-12); Акт приемки-передачи; гарантийный талон, сертификаты и др. в случае, если они предусмотрены оформлением у производителя. 3.6. Обязанность Поставщика по поставке (передаче) товара Покупателю считается исполненной с момента подписания ими Товарной накладной и Акта приемки-передачи. 3.7. Право собственности на поставляемый товар, риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Товарной накладной и Акта приемки-передачи.
4. Стоимость поставки и порядок расчетов 4.1. Стоимость (цена) поставляемого товара указывается в спецификациях. 4.2. Цена товара по подписанной с двух сторон спецификации является фиксированной и изменению не подлежит. 4.3.

Вентилятор socket 775 glacialtech igloo 5063cu silent

В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика. 6. Форс-мажор 6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожаром, наводнением, землетрясением, войной, постановлениями государственных органов и т.п., и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом исполнение обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
6.2.
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде в форме дополнительного соглашения и подписаны обеими Сторонами. 7.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10-ти календарных дней письменно известить об этом другую Сторону. Все действия, совершённые Сторонами по старым адресам и счетам до поступления уведомлений об их изменении, считаются совершёнными надлежащим образом и засчитываются в счёт исполнения соответствующих обязательств.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 8.

Договор поставки оргтехники

Доставка и отгрузка товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: Самарская область, 9А. Товар должен находиться в стандартной заводской упаковке, которая должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении. Отгрузка товара должна осуществляться при наличии товарно-сопроводительных и иных документов в соответствии с законодательством РФ.

Результаты сдачи-приёмки товара отражаются в товарно-транспортной накладной подписанной уполномоченными представителями обеих сторон. 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 4.1.

Договор поставки комплектующих образец бланк

Поставщик обязан предоставить Заказчику вместе с товаром сопроводительную документацию: счета-фактуры или счета, оригиналы транспортных накладных на поставленный товар с указанием наименования товара на русском языке, заверенную копию российского сертификата соответствия установленного образца. Получить полный текст Проконсультироваться 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


5.2. Ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по поставке товаров считаются: нарушение сроков поставки товаров, недопоставка товаров, поставка некачественного или некомплектного товара и т. д. 5.3.

Договор поставки компьютеров и оргтехники

В случае поставки некомплектного товара, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости таких товаров за каждый день с момента направления Поставщику требования о доукомплектовании товара до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства (доукомплектования товара, приёмки Заказчиком товара, поставленного взамен некомплектного товара). 5.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате товара, предусмотренного настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате товара, начиная со дня, следующего за днём истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства по оплате товара.

  • Договор безвозмездного пользования
  • Предварительный договор купли-продажи
  • Договор мены
  • Договор лизинга
  • Договор поручительства
  • Протокол разногласий к проекту контракта по электронному аукциону
  • Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта
  • Извещение о межевании земельного участка
  • Задание на межевание земельного участка
  • Договор задатка
  • Договор ренты
  • Брачный контракт
  • Договор обслуживания
  • Договор комиссии
  • Договор товарищества
  • Договор пожертвования
  • Договор на выполнение работ по межеванию земельного участка
  • Договор авторского заказа
  • Трудовой договор с сотрудником акционерного общества
  • Другое

Мне нужно Подробноеописание Стоимостьдокумента По договоренности с юристомЯ планирую заплатитьруб.

Источники:

http://advocate-service.ru/documents/contracts/dogovor-postavki/dogovor-postavki-ofisnoj-tehniki.html
http://neddom.ru/dogovor-postavki-kompyuterov-orgtekhniki-komplektuyushchikh/
http://zhaluzi48.ru/obrazets-dogovor-postavki-orgtehniki
http://zhaluzi48.ru/obrazets-dogovor-postavki-orgtehniki
http://rebenok.okd1.ru/zakon/obrazecz-dogovor-postavki-orgtehniki/
http://yurburo61.ru/dogovor-postavki-kompyuterov-i-orgtehniki/

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector