0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Содержание

Договор на создание научно технической продукции образец

Типовые договоры, образцы договоров

ДОГОВОР НА СОЗДАНИЕ (ПЕРЕДАЧУ) НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

(Утвержден Приказом Минсоцзащиты России от 19 марта 1996 г. ¹ 74)

Министерство социальной защиты населения Российской Федерации, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице заместителя министра Панова Андрея Михайловича, действующего на основании Положения о Министерстве, с одной стороны, и ____________________________________________ именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице ___________________________________________,
(должность, ф.,и.,о.)
действующего на основании _____________________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, оплачивает расходы и принимает исполненную работу, а Исполнитель принимает на себя выполнение и сдачу (передачу) работы по теме: ____________________________ ______________________________________________________________________________________.
(наименование научно-технической продукции)
1.2. Содержание работы и сроки выполнения ее этапов определяются календарным планом.
1.3. Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляются в соответствии с требованиями технического задания к договору _________________________________________________.
(наименование, номер, число, месяц и год утверждения)
1.4. Срок действия договора с даты подписания по “___” _________________ 199 __ г.

2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. За выполненную работу, научно-техническую продукцию согласно настоящему договору Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с протоколом соглашения о договорной цене ______________________________________________________________________________________.
(сумма цифрами и прописью)
2.2. Оплата производится: единовременно за оконченную работу, поэтапно, авансовым платежом (нужное подчеркнуть) *.
2.3. Исполнитель обеспечивает у себя надлежащий бухгалтерский учет, отчетность и анализ фактических затрат по выполняемой работе поэтапно.

3. Порядок сдачи и приемки работ
3.1. При завершении каждого этапа работы, а также работы в целом Исполнитель передает Заказчику научную, техническую и другую документацию, предусмотренную техническим заданием, на основании двустороннего акта сдачи-приемки научно-технической продукции.
3.2. Заказчик обязан в 5-дневный срок принять работу, подписать акт сдачи-приемки, заверить его печатью и 2 экземпляра направить Исполнителю.
3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика принять работу сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.
3.4. Заказчик имеет право с привлечением необходимых специалистов проверять ход и качество выполнения работ, предусмотренных договором, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
3.5. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив письменно об этом в известность Заказчика в 3-дневный срок после приостановления работ.
В этом случае стороны обязаны в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.
3.6. В случае, если у Заказчика появятся замечания или претензии, он заявляет их Исполнителю в течение 15 дней со дня составления двустороннего акта.
3.7. Заказчик вправе отказаться (полностью или частично) от продукции, произведенной по договору, при условии полного возмещения стороне понесенных убытков в соответствии с действующим законодательством, а также от оплаты продукции, не соответствующей качеству, установленному договором.

4. Ответственность сторон
4.1. За нарушение сроков выполнения отдельных этапов или работы в целом по созданию научно-технической продукции, а также неустранение в согласованные сроки замечаний по ее количеству и качеству Исполнитель уплачивает Заказчику за просрочку исполнения до 1 месяца неустойку в размере 1%, а при просрочке свыше 1 месяца дополнительно неустойку в размере 2% стоимости не выполненной в срок работы.
4.2. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по договору.
4.3. Исполнитель в случае невыполнения обязательств по договору возвращает Заказчику перечисленную сумму оплаты полностью либо пропорционально сумме стоимости невыполненной работы, а также выплачивает штраф за пользование перечисленными денежными средствами в размере учетной ставки банковского процента в месте нахождения Заказчика от суммы стоимости не выполненных по договору работ.
4.4. В случае необоснованного отказа от приемки продукции Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 1% стоимости работ.
4.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между сторонами.
В случае, если стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в арбитражном суде.

5. Прочие условия
5.1. Исполнитель не вправе передавать научную и научно-техническую продукцию третьим лицам на договорной или иной основе без письменного согласия Заказчика.
5.2. Другие условия по усмотрению сторон:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.

6. Форс-мажор
Сторона освобождается от выполнения обязательств по настоящему договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обязательств (стихийные явления, военные действия и др.).

7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Заказчик – Министерство социальной защиты населения РФ, 103715, г. Москва, Славянская пл., 4, стр. 1, тел.: (095) 220-96-18.
Расчетный (бюджетный) счет ¹ 66120154 в отделении ОПЕРУ Центробанка г. Москвы, МФО 191027.

Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:
1. Календарный план.
2. Протокол соглашения о договорной цене.
3. Техническое задание, технико-экономическое обоснование.

Заместитель министра ______________________________________
социальной защиты населения Российской (должность)
Федерации ______________________________________
А. Панов (подпись, ф.,и.,о.)

“____” ____________ 199 __ г. “____” ____________ 199 __ г.

М.П. М.П.

Утверждаю:
заместитель министра социальной
защиты населения Российской Федерации

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА, ТЕМЫ

1. Наименование проекта, темы _______________________________________________________.
2. Срок (квартал, год) начала работы __________________________________________________.
3. Срок (квартал, год) завершения работы ______________________________________________.
4. Цель и назначение разработки ______________________________________________________.
5. Ожидаемые конечные результаты ___________________________________________________.
6. Область применения (сфера использования) __________________________________________.
7. Место (организация, предприятие) и срок освоения (внедрения, реализации) результатов разработки ______________________________________________________________________________.
8. Сметная стоимость разработки _____________________________________________________.
9. Источник финансирования разработки и плательщик:
9.1. Источник финансирования – федеральный бюджет;
9.2. Плательщик – Министерство социальной защиты населения Российской Федерации.
10. Заказчик разработки – Минсоцзащиты России.
11. Исполнитель разработки, его ведомственная подчиненность
__________________________________________________________________________________.
(индекс, почтовый адрес, телефон)
12. Соисполнители _________________________________________________________________.
13. Обоснование для разработки:
13.1. Президентская программа “Дети России”;
13.2. Федеральная целевая программа “Дети-инвалиды”.

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКУЮ ПРОДУКЦИЮ

___________________________________________________________________________________
(наименование научно-технической продукции)
по договору ¹ _____________ от “_____” _____________________ 199 _____ г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – Министерство социальной защиты населения Российской Федерации и от лица Исполнителя _____________________________________________,
(полное наименование Исполнителя)
удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на создание (передачу) научно-технической продукции в сумме _____________________________________ руб. ___________________________________________________________________.
(прописью)
При невыполнении Исполнителем условий договора в соответствии с пп. 3.6 и 4.3 договорная цена уменьшается:
по п. 3.6 на ________________________________________________________________________;
по п. 4.3 на ________________________________________________________________________.
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком.

Исполнитель ______________________ Заказчик ______________________________

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
по теме _________________________

Договор ¹ _________ от “_____” _________________ 199 _____ г.

Чем заканчивается этап (научно-техни­ческая документация, макеты, экспериментальные образцы и другие результаты работ)

От Исполнителя ____________________ От Заказчика ___________________________

Руководитель разработки Заместитель министра А.М. Панов
________________________________ _______________________________________
(подпись) (подпись)

* В первых двух случаях оплата производится по мере поступления денежных средств из федерального бюджета на расчетный счет Заказчика.

Договор на создание научно-технической продукции

Открыть документ в галерее:

Текст документа:

«___» ____________ 20___ г.

Исполнитель: _________________________________________, в лице ________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны и

Заказчик: ___________________________________________, в лице __________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору, Исполнитель по требованию Заказчика, выполняет проектно-изыскательские работы по созданию научно-технической продукции.

1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность выполнения вышеуказанных работ по объекту: ______________________________.

1.3. Содержание и сроки выполнения основных этапов работ определяются календарным планом, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. За выполненные проектно-изыскательские работы, по созданию научно-технической продукции, согласно настоящему договору, Заказчик перечисляет Исполнителю в качестве оплаты за выполненную работу в соответствие с Протоколом о договорной цене, сумму в размере __________ (__________) рублей. В настоящем договоре применена открытая договорная цена, уточняемая при изменении условий оплаты труда, объемов работ и цен на материалы и оборудование, не нашедших отражение в базисной цене.

Читать еще:  Как договориться с приставами о рассрочке долга

2.2. Оплата производится Заказчиком ежемесячно по мере выполнения работ (____________________).

2.3. Заказчик обязуется выплатить Исполнителю авансовым платежом, сумму в размере _______________ (_______________) рублей, не позднее _______________ дней с момента вступления в силу настоящего договора.

2.4. При приостановлении или прекращении работ по настоящему договору по требованию Заказчика, он обязуется оплатить Исполнителю фактически выполненный объем работ по настоящему договору в течение _______________ дней, с момента составления сторонами Акта о приостановлении или прекращении работ с учетом ранее произведенных Заказчиком выплат.

2.5. При задержке оплаты Заказчиком причитающихся к уплате сумм на срок более _____ дней, Исполнитель вправе выставить Заказчику платежное требование на просроченную к уплате сумму с учетом пени.

3. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ

3.1. При завершении работ Исполнитель направляет Заказчику:

— акт сдачи-приемки научно-технической продукции;

— комплект научной, технической и другой документации, предусмотренной техническим заданием и условиями настоящего договора.

3.2. Заказчик, в течение _____ дней с момента получения Акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, указанных в п. 3.1. настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки научно-технической продукции или мотивированный отказ от приемки работ.

3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

3.4. В случае неподписания Заказчиком Акта сдачи-приемки или немотивированного отказа от приемки в течение _____ дней, продукция считается принятой Заказчиком и подлежит оплате.

3.5. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в _____ дневный срок после приостановления работ. В этом случае стороны обязаны в _____ дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

3.6. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы Исполнителю по договорной цене.

3.7. Срок начала работ по договору __________ Срок окончания работ по договору __________.

3.8. Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляется, в соответствие с прилагаемыми к настоящему договору требованиями технического задания на проведение работ.

3.9. При некачественном выполнении работ Исполнителем, Заказчик имеет право возвратить работу Исполнителю на доработку. Устранение недоработок производится за счет средств Исполнителя.

3.10. Заказчик обязан обеспечить экспертизу документации в срок не более __________ дней с момента ее отправки Исполнителем.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору, Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствие с действующим законодательством Республики Беларусь, если иная ответственность не установлена настоящим договором.

4.2. При задержке Исполнителем сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере __________% за каждый день просрочки, но не более стоимости работ по договору.

4.3. При задержке оплаты за выполнение работы более ________ дней с момента подписания акта сдачи-приемки, Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере __________% от просроченной к уплате суммы за каждый день просрочки.

4.4. Стороны освобождаются от ответственности, если невыполнение условий настоящего договора было вызвано действием непредвиденных обстоятельств: забастовка, стихийное, бедствие, авария.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. При задержке Заказчиком оформления договора, предоставления исходных данных на срок более __________ дней, сроки начала и окончания работ по календарному плану сдвигаются на число дней задержки без дополнительного согласования.

5.2. При задержке на __________ дней и на более длительный срок Исполнитель вправе переоформить график выполнения работ с новыми сроками начала и окончания работ или расторгнуть настоящий договор.

5.3. Проектная документация передается Исполнителем Заказчику в копии, в трех экземплярах, большее количество экземпляров оплачивается дополнительно.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств по настоящему договору. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

а) календарный план работы;

б) протокол соглашения о договорной цене на научно-техническую продукцию;

в) сметы на проектно-изыскательские работы;

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Банковские реквизиты: ______________________________

Тел. (факс): __________________

Банковские реквизиты: ______________________________

Договор на создание (передачу) научно-технической продукции

ДОГОВОР

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает (принимает), а Исполнитель принимает на себя (передает) .

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к научно-технической продукции, являющейся предметом договора .

1.3. Срок сдачи работ по договору « » 2020 г.

1.4. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом, составляющим неотъемлемую часть настоящего договора.

1.5. Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляются в соответствии с требованиями технического задания или иного документа на проведение работ от « » 2020 г. № , являющегося частью договора.

1.6. Использование научно-технической продукции осуществляется заказчиком на путем .

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. За выполненную научно-техническую продукцию согласно настоящему договору Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с протоколом о договорной цене рублей.

2.2. Оплата производится единовременно за законченную работу.

2.3. Счета Исполнителя оплачиваются Заказчиком в установленном порядке.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Перечень научно-технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании договора, порядок проведения приемочных испытаний опытных образцов (партий) новой техники, изготавливаемых в соответствии с договором, определен от « » 2020 г. № , являющегося частью договора.

3.2. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам договора осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

3.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему:

  • комплекта научно-технической и другой документации, предусмотренной техническим заданием и условиями договора;
  • протокола комиссии по приемке опытных образцов (партий) новой техники, изготовленных по договору;
  • копии протокола научно-технического совета Исполнителя с заключением о соответствии выполненной работы техническому заданию (или иному документу) на ее проведение от « » 2020 г.

3.4. Заказчик обязан в срок до « » 2020 г. утвердить и сообщить Исполнителю состав комиссии по проведению приемочных испытаний опытных образцов, изготовленных в соответствии с планом работ по договору.

3.5. Исполнитель обязан в срок до « » 2020 г. уведомить Заказчика о готовности изготовленных образцов к проведению приемочных испытаний (рассмотрению результатов законченной научно-исследовательской работы научно-техническим советом).

3.6. Заказчик в течение дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, указанных в п.3.3 настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки научно-технической продукции или мотивированный отказ от приемки работ.

3.7. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечислением необходимых доработок, сроков из выполнения.

3.8. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.

3.9. При сокращении сроков выполнения работ, улучшения технико-экономических параметров разработки, повышения экспортных возможностей Заказчика от внедрения работ за проведение Исполнителем вариантных исследований, экспериментов и работ по дизайну с целью удовлетворения специальных требований устанавливается доплата к договорной цене в размере рублей.

3.10. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в -дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в -дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Дополнительные, не установленные законодательством санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств .

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Условия соблюдения прав сторон на создаваемую (передаваемую) научно-техническую продукцию .

5.2. Другие условия по усмотрению сторон: .

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Срок действия договора с « » 2020 г. по « » 2020 г.

6.2. К настоящему договору прилагаются: .

6.3. Совершено в « » 2020 г. в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую силу.

Договор на создание научно технической продукции образец

ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР НА СОЗДАНИЕ (ПЕРЕДАЧУ) НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ [1]

(наименование объединения, организации, предприятия)

именуемое в дальнейшем исполнитель, в лице _______________________

фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________________________

с одной стороны, и _______________________________________________

(наименование объединения, организации, предприятия)

______________________________, именуемое в дальнейшем заказчик, в лице ____________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________________________,

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает (принимает), а исполнитель принимает на себя (передает) _______________________________________________________

(наименование научно-технической продукции)

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к научно-технической продукции, являющейся предметом договора ______________

Читать еще:  Договор о материальной ответственности завхоза школы

(содержание требований или наименование, номер, дата документа, в котором они отражены)

1.3. Срок сдачи работ по договору ____________________19__г.

1.4. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом, составляющим неотъемлемую часть настоящего договора.

1.5. Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляется в соответствии с требованиями технического задания или иного документа на проведение работы _____________________________________________

(наименование, N, число, месяц и год утверждения)

от ______________ 19__г. №_________, являющегося частью договора.

1.6. Использование научно-технической продукции осуществляется заказчиком на ____________________________________________________

(указать предприятие, организацию)

(указать, каким образом, когда будет использована научно-техническая продукция

— освоение серийного выпуска, применение в качестве средства труда и т.п.)

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. За выполненную научно-техническую продукцию, согласно настоящему договору, заказчик перечисляет исполнителю в соответствии с протоколом о договорной цене _________________ руб.

2.2. Оплата производится ________________________________________

(единовременно за законченную работу, поэтапно с авансовым платежом,

на основе других принципов согласно договоренности заказчика и исполнителя)

2.3. Счета исполнителя оплачиваются заказчиком в установленном порядке.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче исполнителем заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании договора, порядок проведения приемочных испытаний опытных образцов (партий) новой техники, изготовляемых в соответствии с договором, определен _________________

___________________________ от __________________________________

документа) (число, месяц, год)

N _____________, являющегося частью договора.

3.2. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам договора осуществляется сопроводительными документами исполнителя.

3.3. При завершении работ исполнитель представляет заказчику акт сдачи — приемки научно-технической продукции с приложением к нему:

комплекта научной, технической и другой документации, предусмотренной техническим заданием и условиями договора;

протокола комиссии по приемке опытных образцов (партий) новой техники, изготовленных по договору [2] ;

копии протокола научно-технического совета исполнителя с заключением о соответствии выполненной работы техническому заданию (или иному документу) на ее проведение _____________________________

(наименование, число, месяц и год утверждения)

3.4 [3] . Заказчик обязан в срок до ________________________________

утвердить и сообщить исполнителю состав комиссии по проведению приемочных испытаний опытных образцов, изготовленных в соответствии с планом работ по договору.

3.5 [4] . Исполнитель обязан в срок до _____________________________

уведомить заказчика о готовности изготовленных образцов к проведению приемочных испытаний (рассмотрению результатов законченной научно-исследовательской работы научно-техническим советом).

3.6. Заказчик в течение _________________ дней со дня получения акта сдачи — приемки работ и отчетных документов, указанных в п. 3.3 настоящего договора, обязан направить исполнителю подписанных акт сдачи — приемки научно-технической продукции или мотивированный отказ от приемки работ.

3.7. В случае мотивированного отказа заказчика сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

3.8. В случае досрочного выполнения работ заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.

3.9. При сокращении сроков выполнения работ, улучшении технико-экономических параметров разработки, повышении экспортных возможностей заказчика от внедрения работы, за проведение исполнителем вариантных исследований, экспериментов и работ по дизайну с целью удовлетворения специальных требований устанавливается доплата к договорной цене в размере __________________

3.10. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность заказчика в ___________________ -дневный срок после приостановления работы.

В этом случае стороны обязаны в _______________ — дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору исполнитель и заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Дополнительные, не установленные законодательством санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств: _____________

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Условия соблюдения прав сторон на создаваемую (передаваемую) научно-техническую продукцию: ___________________________________

5.2. Другие условия по усмотрению сторон: ________________________

6. СРОК ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

6.1. Срок действия договора _________

6.2. Адреса и расчетные счета сторон:

(почтовый и телеграфный индекс и адрес исполнителя и банка)

(почтовый и телеграфный индекс и адрес заказчика и банка)

6.3. К настоящему договору прилагается: __________________________

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ

НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКУЮ ПРОДУКЦИЮ [5]

(наименование научно-технической продукции)

по договору № _________ от «___»_________________ 19__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица заказчика _______________________

(полное наименование заказчика)

и от лица исполнителя ____________________________________________

(полное наименование исполнителя)

удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на создание (передачу) научно-технической продукции в сумме _______________ руб. _______________________________________

При выполнении (невыполнении) исполнителем условий договора в соответствии с пунктами __________________________ договорная цена увеличивается (уменьшается):

по пункту ________ на ____%, по пункту _______ на ____%.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между исполнителем и заказчиком.

От исполнителя От заказчика

Наименование исполнителя Наименование заказчика

Адрес: ____________________ Адрес: ____________________

Расчетный счет: ___________ Расчетный счет: ___________

в _________________________ в _________________________

городе ____________________ городе ____________________

АКТ

СДАЧИ — ПРИЕМКИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ [6]

по договору N _______ составлен «__»___________19__г.

(наименование научно-технической продукции и этапа работ)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель исполнителя _______________

(должность, фамилия, инициалы)

с одной стороны, и представитель заказчика __________________________

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что научно-техническая продукция ____________________________________________

(удовлетворяет, не удовлетворяет условиям договора и

технического задания или иного документа, превышает требования технического

задания или иного документа -наименование, дата утверждения)

и в надлежащем порядке оформлена.

Краткое описание научно-технической продукции ___________________

Эффективность научно-технической продукции и ссылка на документ, ее обосновывающий _____________________________________

Договорная цена составляет по договору _________________ руб.

При сдаче работы с учетом выполнения условий договора установлена надбавка (скидка) к договорной цене в размере ______%.

Общая сумма аванса, перечисленная за выполненные этапы, составила __________ руб. ___________________________________ руб.

Следует к перечислению ___________ руб. _____________________

____________________ руб. с учетом надбавки (скидки) к договорной цене в сумме _______________ руб. ___________________________ руб.

Работу сдал: Работу принял:

От исполнителя От заказчика

[1] Документ составлен в соответствии с приложением № 1 к Положению о договорах на создание (передачу) научно-технической продукции, утв. постановлением ГКНТ СССР от 19 ноября 1987 г. № 435.

[2] Для договоров, выполнение которых предусматривает приемочные испытания опытных образцов (партий) новой техники

[3] Для договоров, выполнение которых предусматривает приемочные испытания опытных образцов (партий) новой техники

[4] Для договоров, выполнение которых предусматривает приемочные испытания опытных образцов (партий) новой техники

[5] Документ составлен в соответствии с приложением № 3 к Положению о договорах на создание (передачу) научно-технической продукции, утв. постановлением ГКНТ СССР от 19 ноября 1987 г. № 435.

[6] Документ составлен в соответствии с приложением № 4 к Положению о договорах на создание (передачу) научно-технической продукции, утв. постановлением ГКНТ СССР от 19 ноября 1987 г. № 435.

Адрес офиса:

ООО «ТРИЗ»
ИНН 7705540745
ОГРН 1137746436178

Образцы договоров

Елена Викторовна, Москва :

Адвокату Авдееву, спасибо за подробное объяснение моего вопроса.

Дмитрий Константинович, Москва :

Александр Валентинович! Ещё раз благодарю за консультацию! Вам большое спасибо за Ваш быстрый и полный ответ!

Договор на создание (передачу) научно-технической продукции

  1. Предмет договора
  2. Стоимость работ и порядок расчетов
  3. Порядок сдачи и приемки работ
  4. Ответственность сторон
  5. Прочие условия
  6. Срок действия договора
  7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
  8. Подписи сторон

ДОГОВОР на создание (передачу) научно-технической продукции

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает (принимает), а Исполнитель принимает на себя (передает) ______________________________.

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к научно-технической продукции, являющейся предметом договора ______________________________.

1.3. Срок сдачи работ по договору «_____» _______________2016 г.

1.4. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом, составляющим неотъемлемую часть настоящего договора.

1.5. Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляются в соответствии с требованиями технического задания или иного документа на проведение работ ____________________ от «_____» _______________2016 г. №__________, являющегося частью договора.

1.6. Использование научно-технической продукции осуществляется заказчиком на ____________________ путем ______________________________.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. За выполненную научно-техническую продукцию согласно настоящему договору Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с протоколом о договорной цене __________ рублей.

2.2. Оплата производится единовременно за законченную работу.

2.3. Счета Исполнителя оплачиваются Заказчиком в установленном порядке.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Перечень научно-технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании договора, порядок проведения приемочных испытаний опытных образцов (партий) новой техники, изготавливаемых в соответствии с договором, определен ____________________ от «_____» _______________2016 г. №__________, являющегося частью договора.

3.2. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам договора осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

3.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему:

  • комплекта научно-технической и другой документации, предусмотренной техническим заданием и условиями договора;
  • протокола комиссии по приемке опытных образцов (партий) новой техники, изготовленных по договору;
  • копии протокола научно-технического совета Исполнителя с заключением о соответствии выполненной работы техническому заданию (или иному документу) на ее проведение ____________________ от «_____» _______________2016 г.
Читать еще:  Нужен ли претензионный порядок по договору займа

3.4. Заказчик обязан в срок до «_____» _______________2016 г. утвердить и сообщить Исполнителю состав комиссии по проведению приемочных испытаний опытных образцов, изготовленных в соответствии с планом работ по договору.

3.5. Исполнитель обязан в срок до «_____» _______________2016 г. уведомить Заказчика о готовности изготовленных образцов к проведению приемочных испытаний (рассмотрению результатов законченной научно-исследовательской работы научно-техническим советом).

3.6. Заказчик в течение __________ дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, указанных в п.3.3 настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки научно-технической продукции или мотивированный отказ от приемки работ.

3.7. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечислением необходимых доработок, сроков из выполнения.

3.8. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.

3.9. При сокращении сроков выполнения работ, улучшения технико-экономических параметров разработки, повышения экспортных возможностей Заказчика от внедрения работ за проведение Исполнителем вариантных исследований, экспериментов и работ по дизайну с целью удовлетворения специальных требований устанавливается доплата к договорной цене в размере __________ рублей.

3.10. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в __________-дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в __________-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Дополнительные, не установленные законодательством санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств ______________________________.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Условия соблюдения прав сторон на создаваемую (передаваемую) научно-техническую продукцию ______________________________.

5.2. Другие условия по усмотрению сторон: .

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Срок действия договора с «_____» _______________2016 г. по «_____» _______________2016 г.

6.2. К настоящему договору прилагаются: ______________________________.

6.3. Совершено в ____________________ «_____» _______________2016 г. в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую силу.

www.online-document.ru

Сервис бесплатных документов

  • Главная
  • Новинки
  • Популярные
  • Интересные

Папка пуста

Мы в социальных сетях:

Как только деятельность начинает приносить доход, актуальным становиться вопрос о возможности вывода заработанных средств.

Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам 29 августа 2018 года озвучил ряд поправок, которые необходимо внести в законопроект о повышении пенсионного возраста в РФ.

Самостоятельное закрытие ИП. Достаточно простая процедура, которая, по сути, заключается в подготовке ряда документов и совершении некоторых подготовительных процедур (уплата налогов, сборов, увольнение сотрудников и прочее).

Наследование по закону применяется в случаях, когда завещание отсутствует, затрагивает только часть наследственного имущества или было признано в суде недействительным.

Лицензия такси – разрешение на осуществление деятельности по перевозке легковым транспортом, выдается уполномоченным органом исполнительной власти соответствующего субъекта РФ, на срок не менее 5 лет.

Самостоятельная регистрация ИП. Достаточно легкая процедура, которая, по сути, заключается в подготовке нескольких простых документов.

Способ трудоустройства определяет порядок оформления на работу, права и обязанности сторон, ответственность, порядок уплаты налогов и обязательных взносов и многое другое.

В июле 2015 года вступил в силу закон «О банкротстве физических лиц» позволяющий обычным гражданам становиться банкротами. Ранее это могли сделать лишь юридические лица и индивидуальные предприниматели.

При заключении договора купли-продажи автомобиля договор не единственный нужный вам документ. Так же вы можете придать данному договору особую значимость, дополнив, его актом приёма-передачи, но делать это не обязательно.

И так чтобы легально работать в качестве юридического лица (организации), нужно зарегистрироваться в отделении ФНС РФ по месту регистрации.

Гражданско-правовой договор — соглашение сторон на выполнение определенных работ или оказание услуг, регулируемое нормами Гражданского кодекса РФ.

Договор на создание (передачу) научно-технической продукции

ДОГОВОР

на создание (передачу) научно-технической продукции

г. _______________ «____» ______________ 2018 г.

________________________________________________ в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ________________________________________________ в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает (принимает), а Исполнитель принимает на себя (передает) ________________________________________________.

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к научно-технической продукции, являющейся предметом договора ________________________________________________.

1.3. Срок сдачи работ по договору «___» _____________ 2018 г.

1.4. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом, составляющим неотъемлемую часть настоящего договора.

1.5. Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляются в соответствии с требованиями технического задания или иного документа на проведение работ ________________________ от «___» _____________ 2018 г. №________, являющегося частью договора.

1.6. Использование научно-технической продукции осуществляется заказчиком на ________________________ путем ________________________________________________.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. За выполненную научно-техническую продукцию согласно настоящему договору Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с протоколом о договорной цене ________ рублей.

2.2. Оплата производится единовременно за законченную работу.

2.3. Счета Исполнителя оплачиваются Заказчиком в установленном порядке.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Перечень научно-технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании договора, порядок проведения приемочных испытаний опытных образцов (партий) новой техники, изготавливаемых в соответствии с договором, определен ________________________ от «___» _____________ 2018 г. №________, являющегося частью договора.

3.2. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам договора осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

3.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему:

— комплекта научно-технической и другой документации, предусмотренной техническим заданием и условиями договора;

— протокола комиссии по приемке опытных образцов (партий) новой техники, изготовленных по договору;

— копии протокола научно-технического совета Исполнителя с заключением о соответствии выполненной работы техническому заданию (или иному документу) на ее проведение ________________________ от «___» _____________ 2018 г.

3.4. Заказчик обязан в срок до «___» _____________ 2018 г. утвердить и сообщить Исполнителю состав комиссии по проведению приемочных испытаний опытных образцов, изготовленных в соответствии с планом работ по договору.

3.5. Исполнитель обязан в срок до «___» _____________ 2018 г. уведомить Заказчика о готовности изготовленных образцов к проведению приемочных испытаний (рассмотрению результатов законченной научно-исследовательской работы научно-техническим советом).

3.6. Заказчик в течение ________ дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, указанных в п.3.3 настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки научно-технической продукции или мотивированный отказ от приемки работ.

3.7. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечислением необходимых доработок, сроков из выполнения.

3.8. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.

3.9. При сокращении сроков выполнения работ, улучшения технико-экономических параметров разработки, повышения экспортных возможностей Заказчика от внедрения работ за проведение Исполнителем вариантных исследований, экспериментов и работ по дизайну с целью удовлетворения специальных требований устанавливается доплата к договорной цене в размере ________ рублей.

3.10. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в ________-дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в ________-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Дополнительные, не установленные законодательством санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств ________________________________________________.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Условия соблюдения прав сторон на создаваемую (передаваемую) научно-техническую продукцию ________________________________________________.

5.2. Другие условия по усмотрению сторон: _________________________________________________________________________________________

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Срок действия договора с «___» _____________ 2018 г. по «___» _____________ 2018 г.

6.2. К настоящему договору прилагаются: ________________________________________________.

6.3. Совершено в ________________________ «___» _____________ 2018 г. в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую силу.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Источники:

http://dogovor.partnerstvo.ru/node/165
http://belforma.net/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://xn—-7sbabe7bifhv0bp7dyd.xn--p1ai/dogovor-podryada/795-dogovor-na-sozdanie-peredachu-nauchno-tehnicheskoy-produkcii.html
http://www.grandyurist.ru/obrazcy_dogovorov_513.html
http://domashniy-urist.ru/forma/dogovor_na_sozdanie_peredachu_nauchno_tehnicheskoj_produkcii.html
http://online-document.ru/document/655-dogovor-na-sozdanie-peredachu-nauchno-tehnicheskoy-produktsii/

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector